Parure Bollywood Pas Cher
Modifié le 17/02/2021 à 12:34 La pandémie de la Covid-19 a été sans pitié pour les professionnels de la construction. Surtout, les clients mécontents demandent pénalités de retard et indemnisations de leurs préjudices... Le cabinet 1792 Avocats apporte un éclairage sur ce sujet. Cet article est à retrouver dans le n° 92 de Béton[s] le Magazine. Fermetures de chantiers et protocoles sanitaires stricts ont été le fruit de la crise liée à la Covid-19. [©ACPresse] Comme le rappelle le cabinet 1792 Avocats, la crise liée à la Covid-19 a imposé des fermetures de chantiers, puis la mise en place de protocoles sanitaires stricts. Autant de contraintes qui ont abouti, parfois, à des retards dans les travaux. Donc à des pénalités et des indemnisations. Toutefois, leur application diffère selon que les retards aient été pris jusqu'au 10 septembre 2020 ou postérieurement à cette date. Retard chantier pénalité google. Ceci, qu'ils aient été pris en raison de l'arrêt des chantiers ou de l'application des protocoles sanitaires… Les retards jusqu'au 10 septembre 2020 Trois textes du gouvernement ont pour but de "geler" les pénalités de retard dues à l'épidémie: les lois du 23 mars 2020 et du 11 mai 2020.
Pierre Lacoin Avocat à la Cour et co-fondateur du cabinet 1792 Avocats 1 Fin de l'état d'urgence sanitaire le 10/07/2020 + 1 mois (art. 1 ord. 25/03) + 1 mois (art. 4). 2 La seconde période d'urgence sanitaire a été fixée par décret et non par une loi. 3 Le terme anglais "hardship" signifie épreuve, adversité. Cet article est à retrouver dans le n° 92 de Béton[s] le Magazine.
Naturellement, ces exceptions ne peuvent pas s'appliquer dans n'importe quelle circonstance: Intempéries et pénalités de retard Les intempéries dans le BTP ouvrent la voie, pour l'ensemble de l'équipe d'un chantier (maître d'œuvre et ouvriers), aux congés intempéries. Il est dès lors parfaitement compréhensible que ces circonstances, entièrement indépendantes de la volonté du maître d'oeuvre, ne soient pas retenues au moment de la livraison du chantier. En cas d'intempéries couvertes par le congé intempéries, les pénalités de retard de chantier ne seront donc pas applicables. Attention, cela ne concerne pas toutes les intempéries. Une simple pluie sur un jour de chantier ne suffira pas à empêcher le versement de pénalités de retard. Construction: en cas de retard, il est possible de demander des dommages-intérêts en plus des pénalités. Travaux complémentaires et retard de chantier À l'image des intempéries dans le BTP, une autre raison peut empêcher le versement des pénalités de retard pour travaux. Il s'agit de l'ajout de travaux complémentaires dans le contrat. Les retards de chantier ne seront ainsi pas dû si des travaux complémentaires sont nécessaires et qu'ils: Ne sont pas mentionnés dans le devis initial.